Договор поставки давальческое сырье

Автор: | 05.08.2018

Содержание:

Формы документов

Новости от партнеров

Популярные документы

Договор на выполнение работ по изготовлению продукции из давальческого сырья и хранения готовой продукции

Договор N ______ На выполнение работ по изготовлению продукции из давальческого сырья и хранения готовой продукции

г. Минск «_____» _____ 20__ г.

Частное торговое иностранное унитарное предприятие «____________», в лице директора __________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и СЗАО «____________», в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает полиэтиленовые трубы, далее именуемые «Продукция», своими силами и средствами из материала Заказчика (далее именуемого «Давальческое сырье») Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Номенклатура Продукции, подлежащая изготовлению, и нормы расхода Давальческого сырья должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иных стандартов, оговоренных Сторонами. Расходный коэффициент производства полиэтиленовых труб по сырью полиэтилен всех марок составляет не более ____ кг/т.

Количество Продукции, подлежащей изготовлению, и сроки ее изготовления согласовываются Сторонами в Планах — заказах. Заказчик оставляет за собой право изменять при необходимости текущий План-заказ, согласовав эти изменения с Подрядчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

В определенные сроки предоставить давальческое сырье надлежащего качества Подрядчику;

Своевременно оплатить Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком работ;

После окончания сроков переработки своевременно получить от «Подрядчика» готовую продукцию;

Контролировать ход выполнения работ, не вмешиваясь в производственную деятельность.

2.2. Обязанности Подрядчика:

Принимать давальческое сырье на переработку, хранить и выдавать готовую продукцию;

Выполнять переработку давальческого сырья качественно и в срок, установленный настоящим договором;

Собственными силами обеспечить выполнение погрузочно-разгрузочных работ как при приемке сырья на переработку, так и при передаче готовой продукции, в том числе и при получении или отправке грузов по железной дороге;

Своевременно передать заказчику готовую продукцию, изготовленную из давальческого сырья;

Производить складирование и хранение произведенной продукции;

По требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней представить письменный отчет о проделанных работах за месяц и готовности их к сдаче;

Допускать представителей Заказчика на объект, на котором происходит выполнения работ, для осуществления контроля за ходом выполнения работ и ведением документации;

Получать от Заказчика документацию, необходимую для выполнения работ;

Требовать от Заказчика принятия выполненных работ и готовой продукции;

Получить от Заказчика плату за выполненные и принятые последним работы, а также за хранение произведенной продукции.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы Давальческим сырьем согласно акта передачи к настоящему Договору в соответствии с согласованным Планом-заказом и нормами расхода Давальческого сырья. Давальческое сырье считается переданным в момент предоставления Подрядчику товаросопроводительных документов и подписания акта передачи.

3.2. Доставка давальческого сырья осуществляется автомобильным и/или железнодорожным транспортом на условиях DDU Склад Подрядчика по адресу: ______________________________________ (Инкотермс 2010).

Ж\д реквизиты Подрядчика: ____________________________________

3.3. Изготовленная Подрядчиком Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иных стандартов, оговоренных сторонами;

3.4. Подрядчик обязан обеспечить складирование изготовленной Продукции, ее хранение и забалансовый учет. Подрядчик имеет право смешать сырье одного рода и одного качества, находящееся на ответственном хранении;

3.5. Отгрузка Продукции Подрядчиком Заказчику осуществляется на условиях FCA Склад Подрядчика по адресу: ______________________________________ (Инкотермс 2010) согласно актам передачи Продукции либо по расходным накладным к настоящему договору полномочному представителю Заказчика;

3.6. Приемка давальческого сырья и Продукции для переработки Подрядчиком и Продукции Заказчиком производится:

— по качеству — согласно сертификатам качества, выданным изготовителями;

— по количеству — согласно количеству, указанному в сопроводительных документах (товарных и Товарно-транспортных накладных, актах выполненных работ ит.п.)

3.7. В случае расхождения данных по количеству и качеству поставленного Давальческого сырья и Продукции, полученных соответственно, Подрядчиком и Заказчиком, с данными, содержащимися в сертификатах качества и сопроводительных документах, Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт;

3.8. Порядок рассмотрения претензий по качеству и/или количеству сырья и/или готовой продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

3.9. Любая из сторон имеют право потребовать проведение анализов качества и замеров сырья/готовой продукции. Анализ качества проводится испытательной лабораторией. Результаты анализа и замеров оформляются двусторонним актом, который является окончательным и является обязательным для Сторон. Возникшие споры и разногласия решаются в порядке, предусмотренном Настоящим договором;

3.10. Подрядчик может отпускать покупателям готовую продукцию, изготовленную из давальческого сырья и принадлежащих Заказчику, только по разнарядке Заказчика.

3.11. Заказчик может поручить Подрядчику провести реализацию изготовленной продукции, что регулируется дополнительным соглашением, которое определяет права, обязанности сторон в данном случае.

3.12. Подрядчик может приобрести у Заказчика готовую продукцию, изготовленную из давальческого сырья, принадлежащего Заказчику.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ

4.1. Порядок ежемесячно, но не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет ЗАКАЗЧИКУ двусторонний акт выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ подписать его и направить Подрядчику.

4.3. В случае мотивированного отказа от приемки Работ Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ обязан передать Подрядчику письменные возражения и направить своего представителя для составления двустороннего акта о выявленных недостатка с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. В случае отсутствия письменных возражений или неприбытия Заказчика в указанный срок, считается, что акт выполненных работ, подготовленный Подрядчиком в первой редакции имеет полную юридическую силу и является обязательным для выполнения сторонами.

4.5. Акт выполненных работ оформляется в 2-х экземплярах и подписываются обеими сторонами. Один экземпляр остается у представителя Заказчика, а один у Подрядчика.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата Заказчиком работ по изготовлению Продукции производится в соответствии с договорными ценами на переработку. (Приложение N 1 к настоящему Договору). В стоимость работ по переработке входит стоимость материально-технического обеспечения, возложенного на Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора и / или дополнительными соглашениями к нему (в том числе стоимость приемки, погрузочно-разгрузочных работ, складирования, хранения, охраны сырья и готовой продукции).

5.2. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании двустороннего акта выполненных работ. В данном акте выполненных работ Подрядчик указывает расход давальческого сырья и количество изготовленной продукции.

5.3. Оплата работ Заказчиком производится в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания акта.

5.4. Не позднее 15 числа месяца, следующего после окончания квартала, Стороны составляют акты сверок взаиморасчетов по настоящему договору, остатков давальческого сырья и изготовленной продукции.

6. КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Качество работ должно соответствовать действующим нормам и правилам.

6.2. Дополнительные требования к качеству работ могут устанавливаться в Дополнительных соглашениях к договору.

6.3. В случае некачественного выполнения работ, допущенных по вине Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет ликвидировать все недостатки в выполненных работах в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

6.4. Заказчик несет ответственность за качество сырья, предоставляемых Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору. В случае, если брак готовой продукции возник из-за недостатков сырья, недостатки устраняются за счет Заказчика.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

7.1. Поставка на склад сырья и отгрузка со склада готовой продукции осуществляется силами и средствами Заказчика, приемка, погрузочно-разгрузочные работы, складирование, охрана и подача на площадку материалов, необходимых для выполнения Договора, осуществляется силами Подрядчика. Заказчик контролирует качество и количество поставки готовой продукции, на нем лежит риск их случайной утраты и повреждения с момента приемки от Подрядчика. Заказчик по возможности обеспечивает место для хранения необходимого запаса сырья и готовой продукции.

7.2. Работы по данному договору выполняются из материалов Заказчика и техническими средствами Подрядчика.

7.3. Право собственности на давальческое сырье и изготовленную из нее продукцию принадлежит Заказчику. В процессе переработки давальческого сырья и изготовленная из нее продукция находится у Подрядчика на условиях ответственного хранения.

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

8.1. Стороны обеспечивают соответствие качества выполняемых работ.

8.2. Подрядчик осуществляет периодические проверки и испытания качества сырья, готовой продукции. Результаты проверок оформляются протоколом (актом) за подписью сторон. При отсутствии представителя Заказчика Подрядчик проводит их самостоятельно.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность относительно условий и положений настоящего договора и не разглашать информацию, содержащуюся в настоящем договоре, третьим лицам без письменного разрешения второй Стороны.

9.2. Несмотря на вышеизложенное, каждая из Сторон имеет право предоставить такую информацию государственному органу, уполномоченному на получение такой информации в соответствии с законодательством, а равно Хозяйственному Суду, уполномоченному рассматривать споры между Сторонами настоящего договора и возникающие из настоящего договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору согласно законодательству Республики Беларусь.

10.2. За просрочку поставки и (или) недопоставку товара Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,3% (три десятых) процента от стоимости не поставленного и (или) недопоставленного в срок сырья за каждый день.

10.3. За поставку сырья, качество которого не соответствует техническим требованиям производителя, паспортам качества, гигиеническим заключениям и другой нормативной документации, относящейся к товару, Подрядчик имеет право требовать уплаты пени в размере 0,3% (три десятых) процента от стоимости товара не соответствующего требованиям нормативно-технической документации.

10.4. В случае претензий Заказчика Подрядчик обязуется компенсировать следующие расходы Заказчика, понесенные в связи с рассмотрением и урегулированием исключительно обоснованных претензий по настоящему договору: транспортные, таможенные и экспертные.

Читайте так же:  Приказ фсб награды

10.5. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров они подлежат разрешению в Хозяйственном Суде ___________________.

10.6. К отношениям сторон по настоящему Договору применяется законодательство Республики Беларусь.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

11.1. Заказчик и Подрядчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые каждая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить возможными разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события чрезвычайного характера как:

— иные катастрофы техногенного характера;

— иные разрушительные явления природы и неблагоприятные погодные явления;

— военные действия (как с объявлением войны, так и без объявления войны);

— принятие нормативно-правовых актов;

Любое из обстоятельств непреодолимой силы должно непосредственно препятствовать или иным образом задерживать исполнение условий Договора.

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности забастовки и саботаж персонала Заказчика или Подрядчика, нарушение обязательств со стороны контрагентов Заказчика и Подрядчика, на рынке необходимых для исполнения Договора сырья, материалов и товаров, отсутствие у Стороны по Договору необходимых денежных средств.

11.2. При наступлении указанных в подпункте 11.1. Договора обстоятельств, Заказчик или Подрядчик соответственно должны без промедления, но не позднее пяти дней с момента возникновения этих обстоятельств, известить о них в письменной форме другую Сторону по Договору. По прекращению указанных в подпункте 11.1. обстоятельств и их последствий, Заказчик или Подрядчик соответственно должны без промедления, но не позднее пяти дней с момента прекращения этих обстоятельств и их последствий, известить об этом другую Сторону по Договору в письменном виде.

Если Стороны по Договору не направят или несвоевременно направят извещение, предусмотренное настоящей статьей Договора, Сторона, не направившая извещение, обязана возместить другой Стороне понесенные его вследствие этого убытки.

11.3. Стороны подтверждают, что наступление обстоятельств непреодолимой силы не будет являться уважительной причиной для расторжения или изменения Договора, если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон.

11.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим документом Торгово-промышленной Палаты Республики Беларусь или иным компетентным органом.

11.5. Бремя доказывания, что любое из непредвиденных событий привело к обстоятельствам непреодолимой силы, лежат на Стороне Договора, ссылающейся на такие события.

11.6. Допущенные любой из Сторон Договора упущения, делающие невозможным исполнение настоящего Договора или иным образом кардинально меняющее ситуацию, не квалифицируется как непреодолимая сила.

12. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___» ______ 20__ года.

12.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

12.2.1. По соглашению Сторон;

12.2.2. По требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной, а также по иным уважительным причинам с возмещением другой стороне реального ущерба, причиненного расторжением Договора;

12.2.3. В иных случаях, установленных законом или настоящим договором.

12.3. При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна уведомить другую сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора и заключить дополнительное соглашение о расторжении договора.

12.4. В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам, в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим договором за исключением законных правопреемников, третьим, лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

13.2. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считаемся конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение 5 (пяти) лет. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

13.3. Все извещения, требования и (или) иные договоренности между Сторонами должны быть совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по последнему известному адресу Стороны, которой адресуется данное извещение, требование или договоренность.

13.4. При изменении адреса, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в течение 3 (трех) рабочих дней. В противном случае сообщения, переданные но последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

13.5. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.

13.6. Заголовки статей настоящего Договора предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании Договора.

13.7. Настоящий Договор выражает все договорные условия между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

13.8. Заказчик несет ответственность за достоверность передаваемых документов на сырье, являющийся предметом по настоящему Договору.

13.9. Стороны по Договору подтверждают, что любые исправления, в том числе дополнения и изменения, по тексту Договора, вносимые путем дописки (рукописной или печатной), имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении Сторонами в каждом отдельном случае и скреплении мастичными оттисками печатей Поставщика и Покупателя.

13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

13.11. Факсимильные копии договора, приложений, дополнительных соглашений и иных документов, согласованные, подписанные и скрепленные печатями имеют полную юридическую силу для обеих сторон-участников настоящего договора.

Договор поставки сырья и расходных материалов

Договор поставки сырья

Образец договора на поставку сырья, предназначенного для дальнейшей его переработки, заключают 2 субъекта: один из них (сам поставщик) занимается производством либо реализацией различных расходных материалов, а второй (покупатель) желает получить сырье и использовать его в предпринимательских или иных целях, отличных от бытовых или личных. Подобные договорные отношения могут

носить краткосрочный характер, когда поставщик передает покупателю конкретное количество товара, получает оплату и на этом договорные обязательства сторон считаются исполненными, либо предполагать долгосрочное сотрудничество с периодическими поставками товара партиями по заявкам покупателя.

Договор на поставку расходных материалов

Образец договора поставки расходных материалов может быть заключен с покупателями, осуществляющими деятельность в самых различных сферах: и в пищевом производстве, и в деревообработке, и в военной промышленности и т.п. В любом случае все договоренности сторон должны быть оговорены и зафиксированы в письменной форме. К числу обязательных условий договора при поставке сырья относят:

  • предмет сделки — то есть нужно точно определить, какого рода сырье, в каком количестве, ассортименте и какого качества должно быть поставлено покупателю;
  • стоимость расходных материалов (она может определяться по прайсу, быть фиксированной либо зависеть от времени заказа — если речь идет о поставке партиями по заявке покупателя);
  • способы расчетов;
  • срок поставки;
  • условия доставки;
  • ответственность сторон и пр.

В нашем сервисе вы можете скачать юридически грамотный договор поставки сырья (расходных материалов), включив в него все необходимые условия.

Договор на переработку давальческого сырья образец

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на переработку давальческого сырья образец (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на переработку давальческого сырья образец

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Договор на переработку давальческого сырья образец

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

ДОГОВОР
на изготовление продукции из давальческого сырья

дата и место подписания

___ (наименование юридического лица) (ФИО должность) ___ в лице _________________, действующ__ на основании ___ (устава, положения, доверенности) ___, именуемое в дальнейшем»Заказчик», с одной стороны, и ___ (наименование юридического лица) ___ в лице ___ (ФИО должность) ___, действующ__ на основании ___ (устава, положения, доверенности) ___, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые»Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: _____________ (далее — готовая продукция), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее.

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.

1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.

1.2.2. Требования к качеству готовой продукции: _______________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для выполнения работ сырья.

2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи сырья (Приложение N _____) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее _______ с момента его начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 2.1.3 настоящего Договора.

2.1.5. Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего Договора о качестве;
— не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.1.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

Читайте так же:  Заявление об отказе исковых требований в связи с оплатой

2.2.3. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной ТОРГ-12.

2.2.4. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.

2.2.6. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.

2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.

2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.1.5 настоящего Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее _______ с момента получения уведомления.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: _________________ в следующие сроки: ________________.

4. СРОК ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

4.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.

5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение _______ со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N _____).

7.2. В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: _________________, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение ______ известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более _________________, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в ____________ суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

10.2.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).

10.2.2. Копии доверенностей уполномоченных представителей Заказчика (Приложение N _____).

10.2.3. Акт приема-передачи сырья и тары (Приложение N _____).

10.2.4. Копии сертификатов по качеству:
а) сырья, б) готовой продукции (Приложение N _____).

10.2.5. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N _____).

10.2.6. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N _____).

10.2.7. Акт выполненных работ (Приложение N _____).

10.2.8. Отчет о расходовании сырья (Приложение N _____).

10.2.9. Смета работ (Приложение N _____).

10.2.10. График работ (Приложение N _____).

В чем отличие договора поставки с использованием давальческого сырья от договора выполнения работ из материалов заказчика?

В чем отличие договора поставки с использованием давальческого сырья от договора выполнения работ из материалов заказчика? Организация выступает по договору и заказчиком, из материала которого изготавливается имущество, и покупателем этого имущества.

Какие могут быть последствия неправильного выбора типа договора? Пример: по природе своей договор является договором на выполнение работ из материалов заказчика, а заключен договор поставки с использованием давальческого сырья.

1. Официальных разъяснений по поводу разграничения правоотношений подрядных и поставочных договорных правоотношений действующее законодательство не содержит.

На практике стороны нередко заключают договор по возмездной передаче имущества, которое еще фактически не создано. Такой договор будет являться смешанным договором, поскольку он неизбежно должен содержать как условия договора поставки, так и договора подряда на изготовление имущества, которое после его создания будет являться товаром, подлежащим поставке.

Договор поставки с использованием давальческого сырья, по которому организация выступает по договору и заказчиком, из материала которого изготавливается имущество и покупателем этого имущества – это смешанный договор. Условия данного договора об изготовлении имущества (продукции) будут регулироваться главой 37 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) , а о его поставке главой 30 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)

При заключении смешанного договора необходимо учитывать, что в договоре поставки определяется цена товара, а в договоре подряда стоимость выполнения работ. Эти договоры предусматривают разные условия и способы изменения цены товара и работы, а следовательно, и стоимости договора. Основания одностороннего отказа при исполнении договора поставки существенно отличаются от оснований отказа при подряде. Отличается сдача-приемка поставленного товара от сдачи-приемки результата подрядных работ и др.

Договор поставки предусматривает передачу покупателю в собственность товара и условия этого договора не направлены на определение взаимоотношений сторон в процессе изготовления товара. Договор подряда заключается на изготовление вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Условия договора подряда направлены прежде всего на определение взаимоотношений сторон в процессе выполнения обусловленных работ.

2. Последствия неправильного выбора типа договора могут наступить в том случае, когда условия, сформулированные в договоре, не будут соответствовать фактическим правоотношениям, которые сложились у сторон. Они будут заключаться в том, что суд в этом случае применит нормы закона, которые не подлежали бы применению, если бы условия договора отражали фактические правоотношения сторон. При толковании договора суд будет принимать во внимание только буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений, а не то, что стороны подразумевают. Таким образом, условия договора с использованием давальческого сырья во избежание негативных последствий необходимо изложить в соответствии нормами гл.30 и гл.37 Гражданского кодекса РФ.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора (ч.3 ст. 421 ГК РФ).

Согласно ст. 431 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Как установлено ст. 506 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно ст. ст.702,703 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 27 июня 2011 г. N Ф06-4372/11 по делу N А49-6009/2010 (ключевые темы: давальческое сырье — сроки исковой давности — неосновательное обогащение — договор поставки — договор подряда)

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 27 июня 2011 г. N Ф06-4372/11 по делу N А49-6009/2010

Дело N А49-6009/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июня 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 июня 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Петрушкина В.А.,

судей Гарифуллиной К.Р., Минеевой А.А.,

истца — извещен, не явился,

ответчика — извещен, не явился,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Кува», г. Кемерово,

на решение Арбитражного суда Пензенской области от 12.01.2011 (судья Лаврова И.А.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2011 (председательствующий судья Попова Е.Г., судьи: Кувшинов В.Е., Филиппова Е.Г.)

Читайте так же:  Пеший курьер пенсионер

по делу N А49-6009/2010

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Кува», г. Кемерово (ИНН 4205052913, ОГРН 1034205053519) к открытому акционерному обществу «Пензадизельмаш», г. Пенза (ИНН 5837022880, ОГРН 1045803507970) о взыскании 236 218 руб. 21 коп. и возврате имущества,

общество с ограниченной ответственностью «Кува» (далее — ООО «Кува») обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Пензадизельмаш» (далее — ОАО «Пензадизельмаш», общество) о взыскании 193 312 руб. 26 коп. основного долга, 42905 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, и обязании возвратить давальческое сырье (вал коленчатый N 7831).

Исковые требования основаны на положениях статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что на основании заключенного договора обществом было получено два коленчатых вала, а также денежные средства для их шлифовки, однако одно из изделий не возвращено поставщику, кроме этого полученные денежные средства используются ответчиком без установленных законом оснований.

До принятия решения ответчик признал иск в части 48 000 руб. неосновательного обогащения и процентов, в остальной части требований заявил о пропуске срока исковой давности.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 12.01.2011 исковые требования удовлетворены в размере 48 000 руб. неосновательного обогащения, 10 695 руб. процентов. В части требований о взыскании процентов в сумме 32 210 руб. 93 коп. иск оставлен без рассмотрения. В остальной части иска отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2011 решение суда оставлено без изменения.

Судебные инстанции, разрешая спор, исходили из того, что между сторонами был заключен договор от 31.07.2006 N 41/м-06, в рамках которого ответчиком было получено давальческое сырье (два коленчатых вала) и денежные средства в сумме 435 936 руб. 84 коп., впоследствии на основании другого договора от 19.03.2007 N 15/м-2007 ОАО «Пензадизельмаш» также было получено давальческое сырье в счет ранее заключенного договора, однако обязательства по поставке товара исполнены частично, в установленные сроки изготовленная из давальческого сырья продукция не была передана покупателю, однако поскольку истек срок исковой давности в части возврата денежных средств в размере 145 312 руб. 28 коп. и давальческого сырья по договору от 31.07.2006 N 41/м-06 в иске в указанной части отказано.

В кассационной жалобе ООО «Кува», поданной в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, судебные акты предлагается отменить как принятые с нарушением норм действующего законодательства, иск удовлетворить полностью.

Заявитель полагает, что судебные инстанции неправильно исчислили срок исковой давности, предусмотренный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку ответчик в одностороннем порядке изменил условия договора от 31.07.2006 N 41/м-06 о цене, следовательно, право требование у истца возникло 13.10.2007, тогда как иск подан 20.08.2010 в пределах общего срока исковой давности.

В отзыве на жалобу ОАО «Пензадизельмаш» просит оставить судебные акты без изменения как принятые в соответствии с действующим законодательством.

Проверив обоснованность доводов содержащихся в жалобе, отзыве на нее, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа считает, что принятые по делу судебные акты подлежат оставлению без изменения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судебными инстанциями, между ООО «Кува» (покупатель) и ОАО «Пензадизельмаш» заключен договор поставки от 31.07.2006 N 41/м-06, по условиям которого поставщик обязуется передать покупателю коленчатый вал (давальческое сырье) с комплектом вкладышей по количеству, цене и срокам поставки, определенными в спецификациях.

Пунктом 3.3 договора предусмотрено, что расчет за товар производится в порядке 100% предварительной оплаты.

В пунктах 6.2, 6.3 договора поставки стороны предусмотрели претензионный порядок разрешения споров, согласно которому сторона, получившая претензию, обязана в 20-дневный срок рассмотреть ее и дать мотивированный ответ.

Согласно спецификации от 31.07.2006 N 1 участники договора определили, что поставщик осуществляет поставку валов коленчатых (Д.50.05.03) в количестве 3-х штук с момента поступления давальческого сырья и 100% предварительной оплаты.

Платежным поручением от 07.08.2006 N 258 ООО «Кува» произвело оплату 435 936 руб. 84 коп. на счет ОАО «Пензадизельмаш» (по счету от 01.07.2006 N УЗ-324).

Передача валов коленчатых (давальческое сырье) в количестве 2-х штук (N 3402 и N 6848) и их получение ОАО «Пензадизельмаш» подтверждается товарной накладной от 01.08.2006 и не оспаривается сторонами.

Возврат изготовленной продукции и ее получение ООО «Кува» подтверждается накладной от 11.08.2006 N ДЗ-000001578.

Впоследствии между сторонами был заключен другой договор поставки от 19.03.2007 N 15/м-2007, в соответствии со спецификацией от 19.03.2007 N 1 ОАО «Пензадизельмаш» обязуется поставить коленчатый вал в количестве 2-х штук (Д.50.05.103) на общую сумму 320 000 руб., срок поставки — 30 календарных дней от даты передачи давальческого сырья и 100% предварительной оплаты.

Платежными поручениями от 04.09.2007 N 350 и от 11.09.2007 N 351 подтверждается получение ОАО «Пензадизельмаш» денежных средств по указанному договору в размере 368 000 руб.

В период действия указанных договоров обществом было получено два коленчатых вала N 7831 и N 392, о чем свидетельствует железнодорожная накладная от 15.03.2007 N ЭА788903.

По другой железнодорожной накладной от 17.07.2007 N ЭД879822 ОАО «Пензадизельмаш» дополнительно получен коленчатый вал N 224.

Передача изделий истцу, изготовленных из его давальческого сырья (коленчатые валы N 224, 392) в рамках договора поставки от 19.03.2007 N 15/м-2007 подтверждается товарными накладными от 13.09.2007 N 07-000001973 N 07-000002087.

Поскольку ответчик не поставил коленчатый вал N 7831, ООО «Кува» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Содержащиеся в судебных актах выводы о том, что истечение срока исковой давности является основанием для отказа в иске, основаны на материалах дела и действующем законодательстве.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами ( пункт 1 статьи 704 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Анализ условий заключенных между сторонами договоров от 31.07.2006 N 41/м-06 и от 19.03.2007 N 15/м-2007, с учетом фактической воли сторон позволяет сделать вывод о применении к спорным правоотношениям норм о договоре подряда ( статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правовая квалификация договора определяется обязательствами, которые возникают между сторонами.

Согласно пунктам 1.1 договора поставки от 31.07.2006 N 41/м-06 и от 19.03.2007 N 15/м-2007 ОАО «Пензадизельмаш» обязался осуществить поставку коленчатого вала.

Однако продукция, которая подлежала передаче ООО «Кува», изготавливалась из давальческого сырья последнего, при этом за выполнение работ по изготовлению коленчатых валов истец производил оплату.

Поскольку действия сторон, основанные на заключенных договорах, были направлены на изготовление ОАО «Пензадизельмаш» коленчатых валов из материалов заказчика, отношения сторон регулируются нормами о подряде.

Неправильная квалификация правовой природы спорных правоотношений не повлияла на правильность применения статей 196 , 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих вопросы о применении исковой давности.

Судами правомерно установлено, что передача спорного давальческого сырья (коленчатый вал N 7831) осуществлялась в рамках договора от 31.07.2006 N 41/м-06, по которому ООО «Кува» перечислило 435 936 руб. 84 коп.

С учетом спецификации N 1 к договору от 31.07.2006 N 41/м-06 передача результата работ осуществляется в течение 30 календарных дней от даты поступления давальческого сырья и 100% предварительной оплаты.

Согласно пункту 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Применительно к спорному случаю судебные инстанции правомерно установили, что срок исковой давности по требованию о возврате изделия по договору от 31.07.2006 N 41/м-06 истек 10.05.2010, тогда как иск предъявлен 13.08.2010.

Выводы суда в части пропуска срока исковой давности ООО «Кува» не опровергнуты.

Разрешая спор, судебные инстанции обоснованно исходили из того, что в рамках нового договора от 19.03.2007 N 15/м-2007 ООО «Кува» излишне перечислило 48 000 руб., которые признаются неосновательным обогащением на стороне ОАО «Пензадизельмаш».

В части требований о возврате 48 000 руб. неосновательного обогащения ответчик в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал иск.

На сумму неосновательного обогащения в соответствии с пунктом 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами, период пользования (с 13.10.2007 по 27.08.2010) ответчиком не оспаривается.

Учитывая, что условия договора от 31.07.2006 N 41/м-06 предусматривают обязательный досудебный (претензионный) порядок, суд первой инстанции правомерно на основании пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оставил иск без рассмотрения в части требований о взыскании процентов в сумме 32 210 руб. 93 коп.

Суды двух инстанций с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что по требованию истца о передаче изготовленной продукции истек срок исковой давности, а также факт получения ответчиком денежных средств сверх размера, предусмотренного договором от 19.03.2007 N 15/м-2007, удовлетворили иск частично.

Доводы заявителя о том, что стороны своими действиями изменили условия о цене по договору от 31.07.2006 N 41/м-06, являются ошибочными, поскольку сделаны без учета статей 435 , 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом доказательств подписания ответчиком товарной накладной от 08.06.2007 N 07-000004213 не представлено.

Иные доводы заявителя не касаются материально-правовой стороны дела, а связаны с исследованием доказательственной стороны данного спора, что в силу главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287 , статьями 286 , 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

решение Арбитражного суда Пензенской области от 12.01.2011 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2011 по делу N А49-6009/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Кува» справку на возврат из федерального бюджета в сумме 1000 руб. излишне уплаченной госпошлины по кассационной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.