Содержание:
Договор на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции
ДОГОВОР N ____ на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции
__________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующ___ на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке, изготовлению (далее по тексту — «работы») и поставке рекламной/сувенирной продукции ____________________ (указать наименования продукции) Заказчику партиями в количестве, указанном в заказе на разработку и изготовление каждой партии продукции.
1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке:
1.2.1. Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту — «продукция»), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях.
1.2.2. Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон.
1.2.3. После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.
1.3. После выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (п. 1.2 настоящего Договора), Подрядчик осуществляет поставку разработанной и изготовленной продукции Заказчику в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2 настоящего Договора) предоставлять Подрядчику логотипы, слайды, тексты,, технические характеристики и другие необходимые для выполнения работ материалы.
2.1.2. Производить приемку результата выполненных работ в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
2.1.3. По требованию Подрядчика незамедлительно предоставлять ему необходимую информацию, сведения и материалы.
2.1.4. Принимать поставляемую Подрядчиком по настоящему Договору продукцию.
2.1.5. Оплачивать цену договора в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором и соответствующим техническим заданием.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Подрядчик не приступает к исполнению своих обязанностей в сроки, установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
2.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Разработать и изготовить продукцию в соответствии с условиями технического задания к настоящим Договором и передать ее в собственность Заказчика.
2.3.2. Выполнять работы с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием сроки.
2.3.3. При выполнении работ руководствоваться указаниями Заказчика.
2.3.4. Осуществить поставку продукции Заказчику по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, установленного п. 2.1.1 настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена договора (цена выполнения работ по разработке и изготовлению соответствующей партии продукции, а также цена поставки такой партии продукции Заказчику), а также порядок ее оплаты устанавливаются Сторонами в соответствующих технических заданиях.
3.2. Оплата цены договора производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4. После выполнения работ по каждому техническому заданию Сторонами производится сверка взаимных расчетов, в результате которой оформляется соответствующий акт.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2.2 настоящего Договора) Подрядчик представляет на утверждение Заказчика разработанные макеты продукции.
4.2. Заказчик обязуется в срок не позднее ______________________ дней с момента получения макетов рассмотреть их и утвердить либо предоставить Подрядчику свои замечания и срок для устранения таких замечаний.
После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет на утверждение Заказчику макеты продукции. Согласование производится в установленные настоящим пунктом сроки и порядке.
Права Заказчика в случае неустранения Подрядчиком замечаний в установленный срок определяются п. 2.2.3 настоящего Договора.
4.3. После согласования макета продукции Подрядчик выполняет работы по изготовлению продукции в срок, установленный техническим заданием к настоящему Договору.
4.4. По окончании изготовления продукции Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке.
4.5. В срок, установленный соответствующим техническим заданием, Подрядчик доставляет продукцию Заказчику по адресу, установленному в разделе 10 настоящего Договора.
4.6. Одновременно с продукцией Заказчику передается акт выполненных работ в двух экземплярах, а также товаросопроводительные документы на продукцию.
4.7. Заказчик обязуется в течение _______________________ дней после получения акта выполненных работ подписать его или представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в письменном виде с указанием всех претензий к поставленной продукции.
4.8. В случае если в установленный п. 4.7 настоящего Договора срок от Заказчика не поступит подписанный акт выполненных работ либо мотивированный отказ от его подписания, акт выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными надлежащим образом на ________________ день с момента получения акта Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой возможность применения штрафных санкций, подлежащих выплате виновной Стороной.
5.2. В случае нарушения срока поставки продукции, установленного техническим заданием, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ___% от цены партии продукции, определенной в соответствующем техническом задании, за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения срока оплаты цены договора, установленного техническим заданием, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ___% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. В случае обнаружения Заказчиком продукции, не соответствующей утвержденному макету, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
— соразмерного уменьшения цены договора;
— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 2.2.3 настоящего Договора), а в случае, если недостатки не будут устранены Подрядчиком в разумный срок, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких, как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, сроки, предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.
6.3. О наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться разрешать все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
7.2. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»_____________ ___ г.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Переписка Сторон (обмен документами, сообщениями) производится по факсу с незамедлительным направлением соответствующей Стороной подлинников документов, сообщений другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, сообщений представителю другой Стороны.
Документы, сообщения, полученные по факсу, считаются действительными до момента получения Сторонами подлинников таких документов, сообщений.
Документы, сообщения направляются по номеру факса, указанному в разделе 10 настоящего Договора.
Документы, сообщения считаются направленными по факсу надлежащим образом при условии сообщения представителем другой Стороны номера входящего документа.
9.2. Настоящий Договор регулирует отношения по выполнению Подрядчиком работ по разработке и изготовлению продукции для Заказчика и отношения по поставке продукции Заказчику (смешанный договор).
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего местонахождения и/или почтовых адресов, платежных реквизитов.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Договор на оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке рекламной/сувенирной продукции
на оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке
«___»________ ____ г.
____________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующ__ на основании _________, с одной стороны, и __________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по разработке, изготовлению и поставке рекламной/сувенирной продукции (далее — «продукция») на условиях, оговоренных в Приложениях к настоящему Договору.
1.2. Наименование продукции, количество, материал и стоимость указываются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с конкурентами Заказчика (список прилагается), которые могли бы оказать влияние на результаты работ. Исполнитель гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.
1.4. Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя (г. ___________). В случае необходимости выезда в другие населенные пункты Заказчик оплачивает проезд и проживание Исполнителя из расчета:
— проживание (гостиница): ________ рублей за сутки;
— питание: ________ рублей за сутки.
1.5. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора, и отдельно не оговоренные в Договоре Исполнитель несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.
1.6. Исполнитель гарантирует надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения дегустации.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Предоставлять Исполнителю логотипы, слайды, тексты, технические характеристики и другие необходимые для работы и изготовления заказанного количества сувениров сырье и материалы.
2.1.2. Своевременно производить прием и оплату работ в сроки и в размере, оговоренных в п. 3.2 настоящего Договора и Приложениях.
2.2. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Изготовить указанную продукцию и передать готовую продукцию в собственность Заказчика.
2.2.2. В случае изменения параметров изготавливаемой продукции, условий ее подготовки Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором отражают данные изменения и оговаривают порядок дополнительных взаиморасчетов.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ и порядок оплаты по настоящему Договору согласуется Сторонами в Приложениях к настоящему Договору.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Датой платежа считается дата поступления средств на расчетный счет Исполнителя.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Исполнитель в срок, оговоренный в Приложениях, предоставляет Заказчику макеты-привязки для утверждения.
4.2. Заказчик обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней рассмотреть представленные макеты и либо утвердить их, либо представить Исполнителю свои замечания.
4.3. В случае наличия замечаний к макетам со стороны Заказчика Исполнитель обязуется не позднее трех дней после получения от Заказчика замечаний внести исправления в макеты и предоставить их на утверждение Заказчику.
4.4. В случае несоблюдения Заказчиком сроков предоставления исходных материалов, утвержденных макетов срок исполнения работ по настоящему Договору увеличивается на количество дней, составивших задержку.
5. КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА МАТЕРИАЛОВ. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
5.1. Продукция должна быть высокого качества и полностью соответствовать утвержденным Заказчиком макетам.
5.2. Исполнитель обязан доставить Заказчику готовую продукцию за свой счет по адресу, указанному Заказчиком, в пределах территории г. _____________. После поставки продукции в полном объеме Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах с приложением оправдательных документов и счет-фактуру.
5.3. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи подписать его или дать мотивированный отказ в письменном виде с указанием всех претензий к поставленной продукции. После подписания указанного акта претензии по качеству изготовленной продукции не принимаются.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой штрафные санкции, подлежащие выплате виновной Стороной.
6.2. В случае нарушения сроков поставки продукции Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере ___% от общей суммы Договора за каждый день просрочки поставки, но не более ___% от суммы Договора.
6.3. В случае просрочки оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере ___% от просроченной суммы по Договору за каждый день просрочки, но не более ___% от суммы Договора.
6.4. В случае обнаружения Заказчиком продукции, не соответствующей утвержденному Заказчиком макету, Исполнитель за свой счет обязуется в течение __ (________) рабочих дней с момента обнаружения устранить все несоответствия.
6.5. В случае отсутствия возможности устранить несоответствия Исполнитель обязуется не позднее __ (_______) рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 6.4, вернуть Заказчику стоимость недопоставленной продукции.
6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, как то: военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции, в результате возникновения которых исполнение обязательств по Договору становится невозможным.
7.2. При наступлении указанных в п. 7.1 обстоятельств сроки, предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.
7.3. О наступлении таких обстоятельств Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
8.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в арбитражном суде в соответствии с установленной подведомственностью.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
10.3. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего местонахождения и/или почтовых адресов, платежных реквизитов.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Договор на изготовление рекламной и сувенирной продукции
Договор на изготовление рекламной и сувенирной продукции
№ ________
г. Москва « » 2010 г.
ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _________, действующего на основании Устава и
ООО_____________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению рекламной и сувенирной продукции (далее — «Продукция»), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принимать результат работ и оплачивать его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Детальное описание работ, включая количество, наименование, технические и качественные характеристики Продукции, подлежащей изготовлению, условия надлежащего хранения и эксплуатации Продукции, стоимость, сроки выполнения работ, условия изготовления Продукции указываются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. За работы, выполненные Исполнителем, Заказчик выплачивает Исполнителю денежное вознаграждение. Цена работ по договору (в т.ч. НДС) указывается в Приложениях к настоящему договору. В стоимость работ включены расходы по упаковке, маркировке, доставке, изготовленной Продукции.
2.2. Если иное не указанно в соответствующем Приложении, то порядок расчетов производится следующим образом:
Заказчик в срок не более 20 (двадцати) дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Продукции производит оплату Продукции, принятой по Акту приема-передачи.
2.3. Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на расчетный счет Исполнителя
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. в срок, установленный в соответствующем Приложении, предоставлять Исполнителю необходимые для исполнения работ Материалы и информацию, принадлежащие на праве собственности Заказчику. При этом Заказчик гарантирует, что Материалы для исполнения работ не обременены правами и/или обязательствами третьих лиц, на них не обращено взыскание, не находятся в залоге, под арестом.
3.1.2. утвердить эскиз Продукции в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.
3.1.3. утвердить сигнальный образец Продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения сигнального образца Продукции от Исполнителя или представить Исполнителю в вышеуказанный срок письменные мотивированные замечания по представленному сигнальному образцу Продукции;
3.1.4. своевременно и в порядке, уставленном настоящим Договором, оплатить работы, выполняемые Исполнителем.
3.1.5. своевременно произвести приемку Продукции.
3.1.6. Заказчик обязан представить Исполнителю доверенность на право получения Продукции. При неисполнении Заказчиком настоящего пункта Исполнитель вправе не передавать Продукцию. При этом Исполнитель не несет ответственность за нарушения сроков доставки.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. предоставить Заказчику на письменное утверждение эскиз Продукции;
3.2.3. изготовить в соответствии с утвержденным Заказчиком эскизом Продукции сигнальный образец Продукции и предоставить Заказчику на утверждение в сроки, установленные в соответствующем Приложении к настоящему Договору;
3.2.4. в случае мотивированных замечаний Заказчика по сигнальному образцу Продукции, предоставить Заказчику на утверждение доработанный сигнальный образец Продукции.
3.2.5. изготовить Продукцию в соответствии с техническими и качественными характеристиками, указанными в соответствующем Приложении к настоящему Договору, утвержденным эскизом Продукции и сигнальном образцом Продукции, в сроки, указанные в соответствующем Приложении к настоящему Договору.
3.2.6. Внешний вид Продукции может незначительно отличаться от утвержденного эскиза в том случае, если невозможно достичь требуемого эффекта по техническим и технологическим причинам.
3.2.7. известить Заказчика о готовности Продукции.
3.2.8. упаковать изготовленную Продукцию в стандартную для такого вида Продукции упаковку. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции и предохранять ее от повреждений при перевозке, складировании и хранении. При этом дополнительные требования к упаковке указываются в соответствующих Приложениях к настоящему Договору. Если Заказчик не предъявляет дополнительные требования по маркировке, то Исполнитель производит стандартную маркировку Продукции.
4. Качество продукции.
4.1. Качество Продукции должно соответствовать утвержденным Заказчиком документам и отвечать установленным техническим стандартам и нормативам.
4.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение 6 месяцев с момента передачи Продукции Заказчику. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в целом, включая составные части и комплектующие изделия (при наличии).
Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие. Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, имеющие следы механических и/ или термических, и/ или химических воздействий и/ или повреждений. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Заказчику.
4.3. Исполнитель обязуется за свой счет устранить дефекты, выявленные в Продукции вследствие выполнения Сторонами настоящего Договора, в течение гарантийного срока, кроме случаев, когда дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации. Устранение дефектов производится в срок указанный в Акте о выявленных дефектах, составленный Сторонами при обнаружении дефектов.
4.4. В случае устранения дефектов в Продукции, на которую установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого Продукция не использовалась из-за обнаружения дефектов.
4.5. При обнаружении недостатков или дефектов Продукции, Заказчик направляет Исполнителю фото отчет. В случае если Продукция является сложной и предоставление фото отчета не достаточно, по согласованию Сторон вызывается представитель Исполнителя.
5. Порядок сдачи-приемки
5.1. Факт передачи партии Продукции Исполнителем и приемки партии Продукции Заказчиком подтверждается подписью уполномоченного лица Заказчика и проставлением оттиска круглой фирменной печати (штампа) Заказчика на накладной на соответствующую партию передаваемой Продукции. С момента приемки Продукции право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели и/или порчи Продукции переходит к Заказчику. При этом под моментом приемки партии Продукции Стороны понимают момент (дату) подписания уполномоченным лицом Заказчика накладной на соответствующую партию Продукции.
5.2. Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется при доставке Продукции Исполнителем на склад Заказчика в срок не более 2 (двух) рабочих дня с момента передачи Продукции и подписания Сторонами сопроводительных документов. Заказчик вправе предъявить претензии по ассортименту, количеству упаковок (мест), по количеству единиц Продукции внутри упаковки и по качеству (явные недостатки). Факт приемки продукции по количеству и качеству, подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи.
5.5. Заказчик вправе предъявлять претензии по качеству (скрытые недостатки) доставленной Продукции в течение всего гарантийного срока, установленного на Продукцию.
Под скрытыми недостатками Продукции Стороны для целей настоящего Договора понимают, в том числе, несоответствие качества Продукции требованиям, указанным в соответствующем Приложении к настоящему Договору.
5.6. При доставке последней партии Продукции по соответствующему Приложению к настоящему Договору Исполнитель одновременно с Актом приема-передачи на последнюю партию Продукции предоставляет Заказчику два подписанных со своей стороны экземпляра Акта приема-передачи выполненных работ. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта приема-передачи подписать его или направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи. В этом случае Стороны в течение 5 (пяти) дней с даты получения Исполнителем письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема-передачи выполненных работ составляют и подписывают двусторонний Акт о выявленных недостатках, в котором фиксируется перечень недостатков, которые Исполнитель обязуется устранить за свой счет, и сроки их устранения.
При этом Стороны подписывают Акт приема-передачи выполненных работ после устранения Исполнителем всех выявленных Заказчиком недостатков.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае несвоевременного утверждения Заказчиком эскиза Продукции или сигнального образца Продукции срок изготовления Продукции, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, соразмерно отодвигается на срок просрочки Заказчика, что фиксируется Сторонами в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, при этом штрафные санкции к «Исполнителю» не применяются.
6.2. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ по какому-либо Приложению Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется выплатить Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Заказчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости Продукции неотгруженной в срок по соответствующему Приложению, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Продукции неотгруженной в срок по соответствующему Приложению.
6.3. В случае нарушения Заказчиком срока уплаты стоимости работ, указанного в каком-либо Приложении к настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязуется выплатить Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Исполнителя неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки оплаты, но не более 10 % от суммы подлежащей уплате по соответствующему Приложению.
6.4. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством РФ, подлежат применению в случае направления Стороной, чьи права нарушены, другой Стороне письменного требования, подписанного уполномоченным представителем Стороны, чьи права нарушены, и счета. При отсутствии надлежащим образом оформленного требования штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются. Оплата штрафных санкций не освобождает от выполнения обязательств по настоящему Договору.
6.5. Ответственность Сторон в случаях, не предусмотренных настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Дополнительные условия
7.1. Информация, полученная в рамках настоящего Договора Сторонами, признается конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию третьим лицам, а также не использовать ее для иных целей, кроме как для выполнения своих обязательств по данному Договору, без предварительного письменного согласия другой стороны.
9. Заключительные положения
9.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по 31 декабря 2010 г. Если за 20 (двадцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не известит другую о своих намерениях изменить условия Договора или прекратить его действие, то Договор автоматически продлевается на каждые следующие 12 (двенадцать) месяцев.
9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон и подписи сторон
Типовые договоры
1. Договор на изготовление и поставку полиграфической и рекламной продукции
2. Договор на печать проектной, конструкторской и иной документации (скачать в формате .docx)
3. Договор на поставку расходных материалов для оргтехники и канцелярских товаров
Наша полиграфическая продукция представленна в нашем каталоге.
Не только печать и копии, но и эффективная реклама и экономия
Заказывать у нас копирование или печать с предварительным дизайном выгодно.
Для разных типов заказов предусмотрена система акций и скидок (подробнее см. раздел «Акции»).
У нас есть возможность снижать цену на единицу отпечатанной продукции любого типа или на единицу копии за счет использования в производстве профессионального оборудования высокой производительности. Мы используем технику от производителей, давно специализирующихся на работе для рынка печати и полиграфии: Xerox, Ricoh, Kyocera, Hewlett-Packard, Rigoli, Canon, Contex, Bulros и другие.
Наша команда дизайнеров может разработать для вас макеты рекламной продукции, визиток, брошюр. Об эффективности разработанной нами рекламы говорят отзывы наших заказчиков и постоянных клиентов – см. раздел «Отзывы».
С 2013 года мы оказываем качественно и в срок услуги оперативной полиграфии в Москве.
Мы умеем делать не только качественную полиграфию и оказывать услуги копицентра, но и разрабатываем эффективную печатную рекламу, которая приносит прибыль.
Наши группы в социальных сетях:
Cпасибо Ваш заказ будет обработан в течении 2-х минут.
Наш менеджер перезвонит Вам и уточнит параметры заказа.
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, расположенной на сайте с доменным именем www.kopirovalnya.ru.
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
- «Администрация сайта» (далее – Администрация сайта) – уполномоченные сотрудники управления сайтом, действующие от имени ИП Григорьевой Ю.С., которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
- «Персональные данные» — любая информация, относящаяся прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
- «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
- «Пользователь сайта» (далее «Пользователь») – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет
- «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
- «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту www.kopirovalnya.ru.
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта.
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при оформлении заказа.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы на Сайте включают в себя следующую информацию:
- Имя, Фамилию;
- Номер контактного телефона и/или адрес электронной почты, по которым мы можем связаться с Вами;
3.3. Также Администрация сайта может при необходимости собирать некоторую статистическую информацию, например:
- IP-адрес пользователя;
- Тип браузера;
- Дата, время и количество посещений;
- Адрес сайта, с которого пользователь осуществил переход на сайт Компании;
- Сведения о местоположении;
- Сведения о посещенных страницах, о просмотре рекламных баннеров;
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
- Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
- Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
- Уведомления Пользователя Сайта о состоянии Заказа.
- Обработки и получения платежей.
- Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта.
- Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Компании.
- Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
- Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
- Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
- Была разглашена с согласия Пользователя.
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2 Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.