Содержание:
Договор на проведение ремонтно-отделочных работ № Образец
г. Москва « __ » ____________ 2018 г.
1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести ремонтно-отделочные работы, согласно прилагаемой смете, по адресу: __________________________
1.2. Смета на работы, смета на черновые материалы являются неотъемлемой частью договора.
1.3. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом.
1.4. Работа считается выполненной после подписания двухстороннего акта приемки-сдачи работ.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить определенные сметой работы в срок с «___» ____________2018 г. до «___» ____________ 2018 г. В связи с необходимостью (поверхности плохо сохнут, изменен перечень работ и т.п.), сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.
2.1.2. Выполнять ремонтно-строительные работы в соответствии с ГОСТами, СНиПами, ПУЭ и дру-гими действующими нормативными актами Российской Федерации и Правительства Москвы, регламентирующими проведение данных видов работ.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить работу Подрядчика в случае надлежащего исполнения работ.
2.2.2. К началу работ предоставить Подрядчику помещение в виде, пригодном для проведения ремонтно-отделочных работ и свободном от мешающих работе предметов. Также Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика в ремонтируемое помещение.
2.2.3. Создать все необходимые условия для нормальной работы Подрядчика: обеспечить наличие и функционирование источников электроэнергии, водопровода и канализации, обеспечить возможность отключения стояков отопления и водоснабжения, обеспечить работу лифта для погрузочно-разгрузочных работ, обеспечить возможность отключения электроснабжения.
2.2.4. Своевременно обеспечивать Подрядчика чистовыми отделочными материалами и оборудованием.
2.2.5. Организовать все необходимые согласования проводимых работ и перепланировок с контролирующими и эксплуатирующими организациями.
2.2.6. Обеспечить Подрядчика всей необходимой проектно-технической документацией.
2.3. Подрядчик имеет право:
2.3.1. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам.
2.3.2. В случае грубого нарушения договора Заказчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.
2.4.2. По договоренности с Подрядчиком, имеет право изменять перечень работ. В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически выполненными работами и затраченным материалам. Также должны быть скорректированы сроки окончания работ.
2.4.3. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика и этапы проведения работ.
2.5. Сторона, в обязанности которой входит обеспечение и контроль за материалами, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
3. Цена договора и порядок оплаты за работы.
3.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится в размере, предусмотренном сметой на работы (Приложение №1 к Договору). Стоимость работ, указанная в смете, является предварительной (п.4 ст.709 ГК РФ). Фактическая стоимость выполненных работ указывается в Актах на выполненные работы.
3.2. Оплата за работы производится Заказчиком поэтапно каждые 10-15 дней. Подрядчик предостав-ляет Заказчику Акт на выполненные работы, Заказчик в течение 3-х рабочих дней оплачивает этот Акт.
Если Заказчик в течение 3-х рабочих дней не оплачивает акт на выполненные работы, проведение всех работ на объекте останавливается до дальнейших разбирательств.
3.3. При возникновении дополнительных работ составляется смета на дополнительные работы, и Заказчик оплачивает эти работы в 100% объеме перед началом производства этих работ.
4. Обеспечение работ материалами и порядок оплаты за материалы.
4.1. Обеспечение работ черновыми материалами осуществляет Подрядчик. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости черновых материалов. Далее оплата за материалы идет также авансированием Подрядчика Заказчиком. При этом Подрядчик предоставляет Заказчику отчетные документы о количестве и цене закупленных материалов. Подрядчик отвечает за качество и сроки закупленных им черновых материалов.
4.2. Обеспечение работ чистовыми материалами и оборудованием осуществляет Заказчик.
4.3. По согласованию сторон Подрядчик может взять на себя обязанности по обеспечению работ чистовыми материалами и оборудованием. В этом случае Подрядчик составляет Смету на чистовые материалы. При этом Подрядчик несет ответственность за качество и срок доставки поставляемых им материалов.
5. Сдача-приемка работ.
5.1. Окончательная приемка работ Заказчиком производится в течение 3-х рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта. Окончательный расчет производится в течение 3-х рабочих дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом. При этом оформляется Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком. Заказчик при этом обязан в течение 3-х рабочих дней предъявить в письменном виде Подрядчику обнаруженные недостатки.
5.3. Гарантийный срок устанавливается в 36 месяца с момента подписания акт приемки-сдачи. Под-рядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение работ Подрядчиком в указанные пунктом 2.1.1. сроки, произошедшие по его вине, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ.
6.2. За задержку оплаты Заказчиком выполненных работ в указанные пунктом 3.2. сроки, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы неоплаченных работ.
7. Форс-мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8. Особые условия.
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, а другой у Заказчика.
8.2. Все коммунальные платежи во время ремонта оплачиваются Заказчиком.
9. Подписи и реквизиты сторон.
_________ (_____________) __________ (_____________)
«___»_________ 2018 г. «___»_________ 2018 г.
договор на ремонт
Договор на ремонт офиса
г. Москва ___________ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП стройсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые Стороны заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:
- 1.Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика строительно-ремонтные работы (далее по тексту – Работы), указанные в Смете (Приложение № 1 к настоящему Договору) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: __________________________________________. (далее по тексту – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные Подрядчиком Работы и материалы, использованные для производства Работ, указанные в Локальной смете на ремонтные работы (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту – Смета), в сроки и в порядке, установленных настоящим Договором.
1.2. Все дополнительные работы, не вошедшие в Смету, и возникшие по инициативе Заказчика выполняются по согласованному Сторонами Дополнительному соглашению.
1.3. Стоимость производимых по настоящему Договору Работ и стоимость используемых материалов согласно Смете на ремонтные работы составляет_________ рублей __ коп., включая НДС 18% – _________.
2. Порядок и сроки выполнения работ, условия и порядок оплаты
2.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами. После подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платёж в размере 50% от общей стоимости Договора, указанной в п.1.3. Договора. Заказчик производит оплату, указанного в настоящем пункте аванса в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения счета от Подрядчика. Счет выставляется Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
2.2. Срок выполнения всех работ по настоящему Договору -____ рабочих дней с момента начала работ (п.2.1. настоящего Договора).
2.3. По окончании производства работ в течение 3 (трёх) рабочих дней Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи — приемки работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения Акта сдачи — приемки работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи — приемки или в этот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Если в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки Заказчик не подписал Акт сдачи — приемки работ и не предъявил мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком, а Акт сдачи — приемки им подписанным.
2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт сдачи — приемки работ, Сторонами составляется Протокол разногласий с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Приемка выполненных работ в этом случае осуществляется по правилам, изложенным в п.2.3. и 2.4. настоящего Договора.
2.5. В течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания Акта сдачи — приемки работ Подрядчик выставляет счёт на оставшуюся часть стоимости Договора в размере 50% от суммы, указанной в п.1.3. настоящего Договора, а Заказчик оплачивает его в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения.
2.6. Все расчеты между Сторонами настоящего Договора производятся в российских рублях в безналичном порядке. Моментом оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика в адрес Подрядчика.
3. Обязанности и ответственность сторон
3.1. За нарушение сроков начала и окончания производства работ Заказчик имеет право выставить Подрядчику пеню в размере 0,05% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
3.2. За нарушение сроков оплаты Работ согласно п.2.5. настоящего Договора Подрядчик имеет право выставить Заказчику пеню в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от этой суммы.
3.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы в соответствии со строительными нормами и правилами и проектно — сметной документацией. В случае их нарушения Подрядчик производит устранение недостатков своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком в письменной форме.
3.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности при проведении работ на объекте Заказчика.
4. Гарантийные обязательства
4.1. Подрядчик гарантирует качество используемых при выполнении работ материалов и выполненных по Договору Работ. Гарантийный срок на работы по Договору составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами Акта сдачи — приемки выполненных работ.
4.2. При получении от Заказчика письменного уведомления о выявленных недостатках Подрядчик устраняет возникшие по его вине недостатки за свой счет. Если эти недостатки возникли не по вине Подрядчика, то Подрядчик устраняет их за счет Заказчика, стоимость и порядок осуществления которых определяются Сторонами дополнительным соглашением к Договору.
4.3. Порядок и сроки устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, согласуются Сторонами дополнительно в письменной форме. При этом учитывается, что недостатки должны быть устранены Подрядчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о выявленных недостатках.
5. Форс-мажор
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение обязанностей по настоящему Договору, если невыполнение является следствием таких обстоятельств как наводнение, землетрясение и другие явления природы, а также военные и боевые действия, забастовки и массовые беспорядки, находящихся вне контроля Сторон. Факт наступления и срок действия форс-мажорных обстоятельств подлежит официальному подтверждению государственными компетентными органами.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.5.1. Договора, обязана в трехдневный срок с момента наступления таких обстоятельств уведомить письменно другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Договора по обстоятельствам непреодолимой силы существует свыше 2 (двух) месяцев подряд, Стороны имеют право расторгнуть Договор путем письменного уведомления о расторжении с осуществлением взаиморасчетов.
6. Другие условия
6.1. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению Договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними. Подрядчик вправе привлечь к исполнению Договора субподрядные организации, отвечая перед Заказчиком за действия и/или бездействия привлеченных субподрядных организаций как за свои собственные.
6.2. Подрядчик обязуется за свой счет исправлять в течение действующего гарантийного срока (см. п. 4.1.) возникшие по вине Подрядчика неисправности.
6.3. Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика:
а) о том, что соблюдение условий Заказчика грозит годности или прочности выполняемых Работ;
б) о наличии иных обстоятельств, грозящих годности, прочности выполняемых Работ либо влияющих на сроки выполнения Работ.
6.4. Споры, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия споры подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражном суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Внесение изменений в настоящий Договор на ремонт офисного помещения, Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора и иную прилагаемую к настоящему Договору документацию производится только с обоюдного согласия Сторон в виде пронумерованных дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Договор подряда на ремонт офиса составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сторон.
Договор подряда на ремонт офисных помещений
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на ремонт офисных помещений
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.
4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.
5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.
5.2. В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.
6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней.
6.2. Подрядчик обязуется:
6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.
6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.
7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более % от стоимости договора.
7.3. За задержку оплаты более банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора.
7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.5. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.
7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.8. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней.
7.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.
Профессиональная строительная бригада не только качественно выполнит текущий ремонт офиса, но и предоставит всю необходимую документацию. Пакет документов регулирует отношения исполнителя и заказчика, обеспечивает законность проведения работ, а также дает гарантию на результат.
Необходимые документы для ремонта офиса
Здесь предлагаются предложены образцы документов, которые мы даем своим клиентам. Специфика косметического или капитального ремонта офисов и коммерческих помещений требует соблюдения ГОСТов, требований контролирующих органов. Организация «Рассин» – это команда профессионалов, которые предоставляют не только качественные услуги, но и технические и юридические бумаги:
- Проектная документация. Дизайн-проект является основой для проведения строительных и ремонтных работ. На основе него составляются остальные бумаги. Проект подписывают три стороны: составитель (архитектор или дизайнер), подрядчик («Рассин») и тот, для кого выполняется заказ. Проект может включать в себя чертеж или план здания, схемы коммуникаций, требования к стройматериалам.
- Сметная документация. Смета – финансовая бумага, которая включает в себя перечень видов работ, которые необходимо выполнить (демонтаж, строительство, внутренняя отделка офисов), список материалов с указанием их стоимости. Смета предназначена для того, чтобы максимально оптимизировать расходы. Составлением занимается проектировщик либо подрядчик.
- Договор. Документ регулирует права и обязанности всех сторон. Он включает в себя следующую информацию: адреса и телефоны подрядчика и заказчика, адрес нахождения объекта, перечень и стоимость услуг, сроки выполнения заказа, алгоритм приемки объекта. К договору прилагается проектно-сметная документация.
- Исполнительная документация. Первичные документы включают в себя журнал работ, акты приемки и испытаний, сертификаты. Наша компания предоставляет все необходимые технические чертежи для заказчика и надзорных организаций. Эти бумаги фиксируют выполнение проекта и отражают техническое состояние объекта.
Ищете подрядчика, который бы подошел к выполнению работ грамотно как с технической, так и юридической стороны? Благодаря многолетнему опыту, компания «Рассин» знает, как правильно составлять сметы, в точности следовать проекту и подтверждать качество ремонта соответствующими сертификатами.
В данном разделе отражен ряд документов на ремонт офисов в Москве.
Вся документация на ремонт офисов регулирует отношения между Вами и исполнителем работ, поэтому грамотное составление первичной документации является основным фактором, который поможет Вам избежать недоразумений, и защитит Вас от неблагоприятных факторов при ведении и сдаче работ.
Первичная документация включает в себя:
- Договор на ремонт и отделку офисов просмотреть >
- Смету на ремонт офисов и отделку просмотреть >
- Порядок финансирования просмотреть >
- Порядок производства работ просмотреть >
- Техническое задание на ремонт офисов и отделку просмотреть >
- Рабочие чертежи
- Акт приемки выполненных работ просмотреть >
- Приложения:
- Лицензии,
- акты скрытых работ просмотреть >
- разработанные документации,
- доверенность на право подписи,
- и прочее. просмотреть >
Договор является основным документом, в котором отражены все отношения между Заказчиком и Подрядчиком.
Организациям следует обратить внимание на то, что договора могут быть:
- Договор подряда
- Договор на ведение ремонтно-отделочных работ
- Договор субподряда
- Договор на капитальный ремонт
- Договор на проведение реконструктивных работ
- Договор на проведение текущего ремонта
- Договор на обслуживание
- Договор-контракт
- Договор на оказание услуг
В каждом документе есть своя специфика и при определении отношений между Заказчиком и Подрядчиком.
Вам необходимо проконсультироваться со своей бухгалтерией на предмет формулировки Договора.
Договор должен включать в себя разделы:
- Понятия
- Предмет договора
- Стоимость договора
- Сроки выполнения работ
- Порядок финансирования
- Права и обязанности сторон
- Порядок сдачи и приемки работ
- Сроки действия договора
- Гарантийные обязательства
- Штрафные санкции
- Особые условия
- Порядок разрешения споров
- Приложение
Раздел расшифровывает стороны Заказчика и Подрядчика, причем у Подрядчика обязательно должна присутствовать ссылка на номер лицензии, в противном случае, расходы на ремонтные работы нельзя будет списывать на затратную часть.
Предмет договора
В разделе указывается суть отношений между Заказчиком и Подрядчиком: один поручает, другой принимает на себя обязательства по выполнению определенного объема работ, причем необходимо указать точный адрес ведения работ вплоть до номера помещений.
Стоимость договора
Указывается общая стоимость договора и основание под стоимость: либо это смета, либо это договорные расценки на виды работ, либо просто договорная цена.
Общая стоимость обязательно должна быть разбита на стоимость материалов и стоимость работ.
Желательно добиться у Подрядчика внесения в Договор пункта: «Стоимость является неизменной на заявленный объем работ, и включает в себя все подготовительные и неучтенные сопутствующие работы, необходимые для выполнения и сдачи работ в законченном виде.»
Желательно также указать, что увеличение или уменьшение объемов производятся в рамках договорных цен.
Сроки выполнения работ
Указывается дата начала и окончания работ. А также должны быть указаны промежуточные даты производства работ в виде графика производства работ либо в произвольной письменной форме с перечнем выполнения видов работ с привязкой к срокам.
Порядок финансирования
Указываются количество платежей с НДС, расшифровкой по суммам и датам, либо составляется Порядок финансирования ( просмотреть ), который является приложением к Договору.
Финансирование может так же вестись по факту выполнения. В этом случае у Подрядчика есть все юридические основания незаметно для Вас увеличить конечную стоимость Договора.
Этот пункт вводится, как правило, при неопределенности в видах работ при больших объемах.
Права и обязанности сторон
В правах Подрядчика могут быть оговорены следующие пункты:
- время ведения работ
- пользование электроэнергией
- условия расторжения Договора Подрядчиком в одностороннем порядке при определенных условиях, с причитающимися при этом выплатами
- хранение материальных ценностей на территории
Права Заказчика
- Выставление охраны
- Контроль хода ведения работ
- Приостановление работ при определенных условиях
- Привлечение других Подрядчиков
- Расторжение договора в одностороннем порядке при определенных условиях
- Внесение изменений в Техническое задание при согласовании с Подрядчиком
Обязанности Подрядчика
- выполнить и сдать работы надлежащим образом и требуемым качеством в отведенные сроки
- соблюдение норм техники и пожарной безопасности
- применение материалов должного качества
- своевременный вывоз мусора
Обязанности Заказчика
- своевременно производить оплату
- обеспечить доступ и необходимые условия для ведения работ Подрядчиком
- принять работы в течение трех дней с момента уведомления об окончании работ
Техническое задание
Ремонт офиса начинается с разработки технического задания. Основой для разработки технического задания на ремонт офиса являются следующие исходные данные:
- поэтажный план БТИ
- количество подразделений, их структура и взаимодействие
- количество и размеры рабочих мест
- требования к оборудованию типовых рабочих мест (включая выбор мебели и оргтехники)
- требования к инженерному обеспечению рабочих мест (телефония, ЛВС, интернет)
- требования к инженерному обеспечению офиса (кондиционирование, вентиляция, отопление)
Комплексное решение вопросов перепланировки, инженерного обеспечения и выбора мебели для офисного помещения должно начинаться еще на этапе разработки технического задания.
На основе готового технического задания, проводится разработка общего дизайн-проекта установки офисных перегородок и расстановки мебели. Именно в этот момент выявляются варианты оптимального размещения рабочих мест сотрудников, т.е. в конечном счете удобство пользования. Ваши пожелания, финансовые возможности и состояние офиса определяют выбор используемых материалов, а также сложности и стоимости ремонта.
После утверждения дизайн-проекта начинаются ремонтные работы. На этой стадии работ только высокая квалификация подрядчика позволит выявить и исправить большую часть неизбежных погрешностей дизайн-проекта.
Договор подряда на ремонт офисных помещений
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на ремонт офисных помещений
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.
4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.
5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.
5.2. В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.
6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней.
6.2. Подрядчик обязуется:
6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.
6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.
7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более % от стоимости договора.
7.3. За задержку оплаты более банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора.
7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.5. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.
7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.8. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней.
7.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.
Договор подряда на ремонт офисных помещений
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на ремонт офисных помещений
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.
4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.
5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.
5.2. В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.
6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней.
6.2. Подрядчик обязуется:
6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.
6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.
7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более % от стоимости договора.
7.3. За задержку оплаты более банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора.
7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.5. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.
7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.8. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней.
7.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.